工学
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
下列关于 FIDIC 合同条款，有关施工进度管理的表述，正确的是（ ）。
A.承包商每个月应向工程师提交进度报告
B.工程师应按承包商要求，编制施工进度计划
C.对于不可抗力的事件，不得允许合同工期的顺延
D.承包商应在合同约定的日斯或揆到中标函后的 28 天内（合同未作约定）开工
B.工程师应按承包商要求，编制施工进度计划
C.对于不可抗力的事件，不得允许合同工期的顺延
D.承包商应在合同约定的日斯或揆到中标函后的 28 天内（合同未作约定）开工
答案：A
解析：
本题考查的是1999年版FIDIC施工合同条件的主要内容。选项A错误，承包商收到开工通知后的28天内，按工程师要求的格式和详细程度提交施工进度计划，说明为完成施工任务而准备采用的施工方法、施工组织方案、进度计划安排，以及按季度列出根据合同预计应支付给承包商费用的资金估算表；选项C错误，通用条件规定，可以给承包商合理延长合同工期的条件通常可能包括延误发放图纸、延误移交施工现场、承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误、不可预见的外界条件、施工中遇到文物和古迹而对施工进度的干扰以及发生不可抗力事件等影响；选项D错误，承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的42天内（合同未作约定）开工，工程师则应至少提前7天通知承包商开工日期。
第2题：
在民事诉讼中对提交证据的时间是如何规定的？
正确答案: 当事人必须按照人民法院在举证通知书中规定或者指定的举证期限或者当事各方协商一致并经人民法院认可的举证期限内向人民法院提交证据材料。当事人在举证期内不提交的，人民法院审理时不组织质证，但对方当事人同意质证的除外。
第3题：
下列关于竣工决算报告提交时间规定正确的是（ ）。
A．我国规定竣工验收报告经业主认可后28日内提交
B．FIDIC规定工程师颁发移交证书后48天内提交
C．我国规定竣工验收报告经承包人认可后28日内提交
D．AIA规定业主面通知后，提交竣工结算报告
正确答案：C
第4题：
FIDIC合同条款中，进度计划应的内容不包括（）。
- A、涉及指定分包商各个阶段的工作安排
- B、合同中规定的重要检查、检验的次序和时间
- C、一份支持报告，包括承包商的施工方法和主要施工阶段，以及各阶段现场所需的各类人员和施工设备的数量
- D、合同中规定的资金计划
正确答案:D
第5题：
FIDIC合同条款对承包商的现场管理是如何规定的？
正确答案: 承包商应将其工作限制在现场以及承包商可能得到并获得工程师同意作为工作区的任何附加区域。承包商应采取一切必要的预防措施以保证他的人员与设备处在现场及此类附加区域之内，并避免他们进入邻地。
在工程实施期间，承包商应使现场避免出现一切不必要的障碍物，存放并妥善处置承包商的任何设备或剩余材料。承包商应从现场清除并运走任何残物、垃圾或不再需要的临时工程。
在颁发接收证书后，承包商应立即从该接收证书涉及的那部分现场和工程中清除并运走承包商的所有设备、剩余材料、残物、垃圾和临时工程。承包商应保持该部分现场和工程处于清洁和安全状况。但是，承包商可以在现场保留在缺陷通知期间内为履行合同中规定的义务所需的货物。
第6题：
《水利水电工程施工合同条件》要求承包人提交的进度计划的内容和期限规定在（）。
- A、通用合同条款中
- B、专用合同条款中
- C、技术条款中
- D、投标须知中
正确答案:C
第7题：
FIDIC合同条款对履约证书是如何规定的？
正确答案: 1）直到工程师向承包商颁发履约证书，注明承包商完成合同规定的各项义务的日期后，才应该认为承包商的义务已经完成。
2）履约证书由工程师在最后一个缺陷通知期限期满日期后28天内颁发，或在承包
商提供所有承包商文件，完成所有工程的施工和试验，包括修补任何缺陷尽快颁发。履约证书应抄送雇主。
3）只有履约证书应视为构成对工程的认可。
第8题：
《水利水电工程标准施工招标文件》通用合同条款规定:不论何种原因造成工程的实际进度与批准的合同进度计划不符时,承包人均应在56天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告,并附有关措施和相关资料,报监理人审批。()
此题为判断题(对，错)。
正确答案：正确
第9题：
FIDIC合同条款对提交进度报告的时间是如何规定的？
正确答案: 除非专用条件中另有说明，承包商应编制月进度报告，并将6份副本提交给工程师。第一次报告所包含的期间应从开工日期起至紧随开工日期的第一个月历的最后一天止。此后每月应在该月最后一天之后的7天内提交月进度报告。
报告应持续至承包商完成了工程接收证书上注明的完工日期时尚未完成的所有工作为止。
第10题：
FIDIC合同条款对仲裁是如何规定的？
正确答案: 经争端裁决委员会对之做出的决定未能成为最终的和有约束力的任何争端，除已获得友好解决，应通过国际仲裁对其做出最终解决，除非双方另有协议：
A.争端应根据国际商会仲裁规则最终解决
B.争端由按上述规则任命的3位仲裁人员负责解决
C.仲裁应以[法律和语言]规定的交流语言进行.
如果DAB已就争端事项向双方提交了它的决定，而任一方在收到DAB决定后28内，均未发出表示不满的通知，则该决定成为最终的，对双方均具有约束力。