招标师
下列情形中，勘察人（设计人）可向发包人提出索赔要求的有()。A、发包人不能按合同要求及时提交满足勘察设计要求的资料，致使勘察设计人员无法正常开展勘察设计工作B、发包人未能履行其合同规定的责任，造成勘察设计工作的停工C、发包人在勘察设计中途提出变更要求，而造成勘察设计工作的修改设计D、因其他不可抗原因造成勘察人（设计人）利益损害E、发包人不按合同规定按时支付价款
题目
下列情形中，勘察人（设计人）可向发包人提出索赔要求的有()。
A、发包人不能按合同要求及时提交满足勘察设计要求的资料，致使勘察设计人员无法正常开展勘察设计工作
B、发包人未能履行其合同规定的责任，造成勘察设计工作的停工
C、发包人在勘察设计中途提出变更要求，而造成勘察设计工作的修改设计
D、因其他不可抗原因造成勘察人（设计人）利益损害
E、发包人不按合同规定按时支付价款
B、发包人未能履行其合同规定的责任，造成勘察设计工作的停工
C、发包人在勘察设计中途提出变更要求，而造成勘察设计工作的修改设计
D、因其他不可抗原因造成勘察人（设计人）利益损害
E、发包人不按合同规定按时支付价款
参考答案和解析
答案：A,B,C,E
解析：
勘察人（设计人）在下列情况下可向发包人提出索赔要求：①发包人不能按合同要求及时提交满足勘察设计要求的资料，致使勘察设计人员无法正常开展勘察设计工作，勘察人（设计人）可提出延长合同工期索赔。②因发包人未能履行其合同规定的责任或在勘察设计中途提出变更要求，而造成勘察设计工作的返工、停工、窝工或修改设计，勘察人（设计人）可向发包人提出增加设计费和延长合同工期索赔。③发包人不按合同规定按时支付价款，勘察人（设计人）可提出合同违约金索赔。④因其他原因属发包人责任造成勘察人（设计人）利益损害时，勘察人（设计人）可提出增加设计费索赔。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期给发包人造成损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并（ ）。
参考答案：A
第2题：
下列关于发包人要求勘察人提前完成勘察的表述，错误的是（ ）。
A.发包人不得压缩合理的勘察服务期限
B.提前完成勘察工作，可减少支付勘察费用
C.造成勘察费用增加的，所增费用由发包人承担
D.勘察人认为无法实施的，应在收到发包人书面指示后 7 天内提出异议
B.提前完成勘察工作，可减少支付勘察费用
C.造成勘察费用增加的，所增费用由发包人承担
D.勘察人认为无法实施的，应在收到发包人书面指示后 7 天内提出异议
答案：B
解析：
本题考查的是勘察合同的主要内容。除合同另有约定之外，发包人接受建议书的，不因提前完成勘察而减少勘察费用。
第3题：
因发包人未按（ ）提供施工条件造成工期拖延的，承包商可向发包人提出索赔。
A．施工进度计划
B．合同要求
C．招标文件
D．承包商投标文件
正确答案：B
第4题：
下列关于勘察合同违约处理正确的是（）。
A.勘察人违约时，发包人可向勘察人发出整改通知，要求限期纠正
B.勘察人违约时，发包人也可通知勘察人立即解除合同
C.发包人违约时，勘察人可向发包人发出暂停勘察通知，要求限期纠正
D.发包人违约时，勘察人也可通知发包人立即解除合同
E.勘察人因第三人的原因造成违约，由第三人向发包人承担违约责任
B.勘察人违约时，发包人也可通知勘察人立即解除合同
C.发包人违约时，勘察人可向发包人发出暂停勘察通知，要求限期纠正
D.发包人违约时，勘察人也可通知发包人立即解除合同
E.勘察人因第三人的原因造成违约，由第三人向发包人承担违约责任
答案：A,C
解析：
勘察人违约，发包人可向勘察人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向勘察人发出解除合同通知。。发包人违约，勘察人可向发包人发出暂停勘察通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，勘察人有权解除合同并向发包人发出解除合同通知。在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，[仍然]应当[由该方当事人]向对方当事人承担违约责任。
第5题：
分包合同履行过程中，当分包人认为自己的合法权益受到损害，分包人可向( )提出索赔要求。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.法院
B.发包人
C.监理人
D.法院
答案：A
解析：
2019版教材P262页
分包合同履行过程中，当分包人认为自己的合法权益受到损害，无论事件起因于发包人或监理人，还是承包人的责任，他都只能向承包人提出索赔要求。监理人、发包人与分包人无合同关系，即使要上法庭，分包人也只能起诉承包人。
分包合同履行过程中，当分包人认为自己的合法权益受到损害，无论事件起因于发包人或监理人，还是承包人的责任，他都只能向承包人提出索赔要求。监理人、发包人与分包人无合同关系，即使要上法庭，分包人也只能起诉承包人。
第6题：
根据《标准施工招标文件》（2007 年版），承包人仅可向发包人提出费用和（或）工期索赔的是（ ）。
A.由于发包人的原因导致试运行失败的
B.发包人要求承包人提前竣工
C.由于发包人违约导致承包人暂停施工
D.发包人提供的材料不符合合同要求的
B.发包人要求承包人提前竣工
C.由于发包人违约导致承包人暂停施工
D.发包人提供的材料不符合合同要求的
答案：D
解析：
本题考查的是施工合同履行。选项 A 的情形可索赔费用＋合理利润；选项 B 的情形，可索赔费用＋奖金；选项 C 的情形，可索赔费用和（或）工期＋合理利润。
第7题：
根据《标准施工招标文件》(2007 年版)，承包人可向发包人提出费用和(或)工期索赔， 但不能提出利润索赔的是( )。
A.由于发包人的原因导致试运行失败的
B.发包人要求承包人提前竣工
C.由于发包人违约导致承包人暂停施工
D.发包人提供的材料不符合合同要求的
B.发包人要求承包人提前竣工
C.由于发包人违约导致承包人暂停施工
D.发包人提供的材料不符合合同要求的
答案：D
解析：
A.由于发包人的原因导致试运行失败的——费用+合理利润
B.发包人要求承包人提前竣工——费用+奖金
C.由于发包人违约导致承包人暂停施工——费用和(或)工期+合理利润
B.发包人要求承包人提前竣工——费用+奖金
C.由于发包人违约导致承包人暂停施工——费用和(或)工期+合理利润
第8题：
因发包人变更计划,提供资料不准确,造成勘察设计的返工、停工或者修改设计,则发包人应当()。
A、按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用
B、双倍支付勘察人、设计人因此消耗的工作量
C、赔偿勘察人、设计人的损失
D、不必偿付任何费用
参考答案：A
第9题：
发包人未能履行合同约定的义务和责任，承包人可向发包人提出索赔，索赔报告应在索赔事件发生后（）天内提出。
A、7
B、14
C、28
D、30
B、14
C、28
D、30
答案：C
解析：
2018新教材P192页 (1) 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（ 或）延长工期的权利。
第10题：
下列对发包人违约的处理不正确的是（）。
A.勘察人可向发包人发出暂停勘察通知，要求限期纠正
B.逾期仍不纠正的，勘察人可向发包人发出解除合同通知
C.发包人违约时，勘察人也可通知发包人立即解除合同
D.违约导致的费用增加.周期延误等由发包人承担
B.逾期仍不纠正的，勘察人可向发包人发出解除合同通知
C.发包人违约时，勘察人也可通知发包人立即解除合同
D.违约导致的费用增加.周期延误等由发包人承担
答案：C
解析：