建设工程法规及相关知识
多选题以下情况可能会造成工期延误，但经工程师确认，其中（）情况工期可相应地顺延。A分包商工期拖延B设计变更和工程量增加C发包方未按合同约定提供图纸D不可抗力E承包方因质量不合格返工
题目
多选题
以下情况可能会造成工期延误，但经工程师确认，其中（）情况工期可相应地顺延。
A
分包商工期拖延
B
设计变更和工程量增加
C
发包方未按合同约定提供图纸
D
不可抗力
E
承包方因质量不合格返工
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
非承包人自身原因造成的延误,工期可以顺延。其确认程序为:情况发生后(),将延误的工期向工程师提出书面报告,工程师应当在()给予确认。
A.14天内，14天
B.14天内，30天
C.7天内，15天
D.7天内，10天
参考答案:A
第2题：
因发生不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延。（ ）
答案：对
解析：
因发生不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延。
第3题：
因以下原因造成工期延误，经工程师确认，可以顺延工期的是（ ）。
A.混凝土浇筑时连续一周的低温阴雨
B.因设计变更使工程量缩减
C.两周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
D.不可抗力事件
正确答案：D
第4题：
建设工程在开工阶段出现了下列情况，其中不能顺延工期的是（）。
A.当事顺延工期经发包人或者监理人签证等方式确认
B.承包人未在约定期限内提出工期顺延
C.能证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定
D.当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延
B.承包人未在约定期限内提出工期顺延
C.能证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定
D.当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延
答案：B
解析：
2020版教材P112
(二)工期顺延
当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
(二)工期顺延
当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
第5题：
施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定（ ）。
A.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师
B.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
C.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
D.承包人应在14天内将延误的工期向工程师提出书面报告
B.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
C.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
D.承包人应在14天内将延误的工期向工程师提出书面报告
答案：D
解析：
工期顺延的确认程序：承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，应将延误的工期向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后14天内予以确认答复，逾期不予答复，视为报告要求已经被确认。
第6题：
本工程工期应该顺延多少天?根据本工程中造成各种延误的情况进行分析。
正确答案：
（1）工期应顺延3天；（2分）
（2）理由：因阴雨天气影响耽误工期2天属施工单位原因，不应顺延（1分）；因土石方碾压密实度不够而返工属施工单位本身原因，不应顺延（1分）；未按约定时间停航给施工单位造成工期延误是属于非施工单位本身原因，应顺延（1分）。所以工期顺延3天。
（1）工期应顺延3天；（2分）
（2）理由：因阴雨天气影响耽误工期2天属施工单位原因，不应顺延（1分）；因土石方碾压密实度不够而返工属施工单位本身原因，不应顺延（1分）；未按约定时间停航给施工单位造成工期延误是属于非施工单位本身原因，应顺延（1分）。所以工期顺延3天。
第7题：
以下情况可能会造成工期延误，其中（）情况经工程师确认，工期应相应的顺延。
A、一周内停水、停电累计超过8小时
B、设计变更和工程量增加
C、发包方未按合同约定提供图纸
D、不可抗力
E、承包方因质量不合格返工
B、设计变更和工程量增加
C、发包方未按合同约定提供图纸
D、不可抗力
E、承包方因质量不合格返工
答案：B,C,D
解析：
2018新教材p113。由于以下原因造成的工期延误，经工程师确认后工期相应顺延。
1.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件。
2.包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行。
3.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。
4.设计变更和工程量增加。
5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。
6.不可抗力。
7.专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。答案选BCD，
1.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件。
2.包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行。
3.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。
4.设计变更和工程量增加。
5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。
6.不可抗力。
7.专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。答案选BCD，
第8题：
承包人在工期可以顺延的情况发生后_______天内,就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。
参考答案：14
第9题：
以下情况可能会造成工期延误，其中（）情况经工程师确认，工期应相应的顺延。
A.一周内停水、停电累计超过8小时
B.设计变更和工程量增加
C.发包方未按合同约定提供图纸
D.不可抗力
E.承包方因质量不合格返工
B.设计变更和工程量增加
C.发包方未按合同约定提供图纸
D.不可抗力
E.承包方因质量不合格返工
答案：B,C,D
解析：
2019新版教材P111页
由于以下原因造成的工期延误，经工程师确认后工期相应顺延。 1.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件。 2.发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行。 3.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。 4.设计变更和工程量增加。 5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。 6.不可抗力。 7.专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
由于以下原因造成的工期延误，经工程师确认后工期相应顺延。 1.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件。 2.发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行。 3.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。 4.设计变更和工程量增加。 5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。 6.不可抗力。 7.专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
第10题：
以下情况可能会造成工期延误，但经工程师确认，其中（ ）情况工期可相应的顺延。
A. 一周内停水、停电累计超过8小时
B. 设计变更和工程量增加
C. 发包方未按合同约定提供图纸
D. 不可抗力
E. 承包方因质量不合格返工
A. 一周内停水、停电累计超过8小时
B. 设计变更和工程量增加
C. 发包方未按合同约定提供图纸
D. 不可抗力
E. 承包方因质量不合格返工
答案：B,C,D
解析：
根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
本题中，B项属于（4）；C项属于（1）；D项属于（6）；A项表述不正确，需非因承包人原因累计停水超过8小时的；E项不属于可以顺延工期的情形。
综上所述，本题的正确答案为BCD。
本题中，B项属于（4）；C项属于（1）；D项属于（6）；A项表述不正确，需非因承包人原因累计停水超过8小时的；E项不属于可以顺延工期的情形。
综上所述，本题的正确答案为BCD。